История
Заказчик отказался от исполнения договора подряда, поскольку генеральный подрядчик систематически нарушал сроки выполнения работ (сроки переносились трижды). Кроме того, подрядчик не обеспечил перевыпуск банковских гарантий согласно договору. Истец потребовал возврата сумм аванса.
Позиция первой и кассационной инстанции
Заказчик немотивированно отказался от договора, поскольку не доказана систематичность нарушений. Нет оснований возвращать суммы аванса.
Позиция Верховного суда
У заказчика были обоснованные опасения, что работы не будут выполнены в срок. Стороны трижды продлевали сроки строительства. Пересмотр графика работ дополнительным соглашением не освобождает подрядчика от ответственности за просрочку, допущенную до такой корректировки. Более того, сумма авансовых платежей заказчика существенно превысила стоимость полученного результата: обращение к банковским организациям с требованием о выплате по банковским гарантиям было правомерно.
Определение № 305-ЭС17-14039 от 27 апреля 2023 года по делу №А40-248759/2015